邢台信息港

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 158|回复: 0

邢台桥东法院权大于法 农民工十年追讨未果

[复制链接]
本站网友  发表于 2017-1-20 14:46:12 |阅读模式
项目名称:邢台桥东区东关社区时代广场综合楼、住宅楼
开发方:长春房地产开发有限公司
承包方:博大房屋建设有限责任公司
施工方:杨某及其带领的农民工
事件综述:
杨某是河北省邢台市的一名建筑工程施工人员,也是带班的工头。2001年,他与长春公司开发时代广场建设项目的博大房屋建设有限公司(以下简称博大公司)签定了综合楼、住宅楼的《施工项目合同书》,承诺将此工程委托给其承建,并由杨某所代表的工程队向修缮公司缴纳管理费。按照合同规定,长春房地产开发有限公司(以下简称长春公司),应先支付杨某25%的工程预备款,而当杨某按约定入场进行施工时,长春公司却没有预付资金来维持工程开工。后杨某又按长春公司的新要求重新签定了协议变更招标备案施工合同的合同价款,将工程开工的前期备用款项变更为由建筑队先垫付。
在工程开工后,因长春公司的资金不到位,造成多次停工。在工程通过验收后,长春公司、博大公司在不与杨某协商的情况下,将原本派驻在工地的看场人员赶出来,命其他建筑队进驻工地进行施工。后杨某以违约拖欠工程款194万元为由于2005年将长春公司和博大公司双双告上法院。
法律事实:
【2001年】
二被告博大公司中标承建一被告长春公司开发时代广场建设项目签定了综合楼、住宅楼的《施工项目合同书》。
后博大公司将此工程委托给原告杨某承建,并由杨某向修缮公司交纳管理费。
【2002年】
原告杨某入场施工,被告长春公司未按合同拨付预付支付款。签订新协议,变更招标备案施工合同的合同价款由杨某方垫付。
【2004年】
被告长春公司、博大公司在未与原告协商的情况下,将杨某派在工地的看场人员赶出来,并让其他建筑队进驻到工地进行施工。此举属严重违约行为,应承担相应的违约责任。但长春公司未按合同约定拨付工程款,并造成了施工建筑队的损失。
【2005年】
原告杨某将被告长春公司、博大公司告上邢台市桥东区人民法院。
人民法院判定所有工程款由被告长春公司按合同约定支付予原告杨某,考虑到被告目前的偿还能力及原告的实际情况,经原、被告双方同意,委托邢台敬成造价工程师事务所(现更名为河北风华工程造价咨询有限公司)对原告杨某以邢台市房屋修缮公司名义承建的综合楼及住宅楼工程结算造价进行鉴定,并对停工和设备滞留损失进行了评估测量。最终决定将被告长春房地产公司通过门市抵顶及支付部分现金的方式应给付原告杨某520万元。
经查,邢台市桥东区东关社区居委会与被告长春公司签订协议约定:因长春公司无力偿还还欠邢台市桥东区东关社区居委会的拆迁补偿及租赁费等费用,协商将位于邢台市东关街4号临街五层综合楼下西数1号至13号双层门市抵顶欠款。该协议已公证。
法院判决,冻结东关社区居委会应给付长春公司的房款194万元。
反映人杨某向法院申请执行,并经法院裁定进入了执行程序,下发了2份协助执行通知书。其中一份遭到了法院人为的涂改,并且涂改内容相差甚远,认定原本裁定的抵顶的门市为违章的“小产权房屋”,无法销售与过户。但人民法院内部存档并未有此内容。
【2007年】
杨某再次上诉,申请执行合同纠纷案,并通过审查,交纳了17900元的执行费用,进入强制执行程序。
河北省邢台市桥东区人民法院协助执行通知书明示冻结东关居委会账户的194万或现取。
【2015年】
杨某上诉至河北省高级人民法院,并下达了执行案件初访转办函,要求尽快执行判决结果。目前现状:
河北省邢台市桥东区人民法院至今尚未完成执行,久拖不决,并存在配合东关社区居委会擅自修改已经生效的执行通知书,导致案件一直处于停滞状态,反映人的权利无法实现,判决结果难以执行的情况。
东关社区将已经封存的涉案房屋私自出租十年之久,所收租赁款去向成谜。
结语
  在这起劳动合同纠纷案中,杨某带着民工挣钱养家度日;长春公司玩空手道;博大公司仗势欺人;邢台桥东法院失职不作为;东关社区无赖扯皮。一审判决不予执行,给东关社区提供了推翻土地性质的扯皮时间,造成杨某及农民工血汗钱194万追讨10年未果。
  是谁给了邢台桥东法院这么大胆量,竟敢欺上瞒下、阳奉阴违、失职渎职,法院执行局究竟从中捞取了多少好处?久拖不决、人为修改已经生效的法律文书,看起来法院里的这只“黑手”一直在操纵本案。
  十八大以来,全党贯彻落实“四个全面”战略,深入开展群众路线教育实践活动、在“两学一做”的新形势下,邢台桥东法院执行局陋习未改,欺上瞒下,与中央精神背道而驰。
  希望邢台桥东法院不要再执迷不悟,越走越远,习总书记说:就算现在你没事,就是等到退位也会追究相应的责任。

修改后变为一纸空文

修改后变为一纸空文

广播台

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

QQ| 小黑屋|Archiver|手机版|关于我们|服务电话:400-707-0319| 邢台信息港|邢台论坛     

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc. 模板设计 Eisdl (http://www.0319xt.cn) All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.2( 冀ICP备13003674号-4 )

快速回复 返回顶部 返回列表